Договор на ремонт компьютерной техники относится к договору подряда, так как его предметом является выполнение определенных работ. Соглашение регулируется нормами главы 37 ГК РФ.
Типовой договор на ремонт компьютеров оформляется в произвольном письменном виде. Чтобы сделка состоялась, стороны – заказчик и подрядчик – должны согласовать существенные условия: предмет, сроки и стоимость работ.
Горячая линия
8 800 333-14-84
Договор оказания компьютерных услуг
ДОГОВОР № ____
на оказание услуг по сервисному техническому обслуживанию
Тольятти «___»______________2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Олвико Плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лазутина Виктора Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________ действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по сервисному техническому обслуживанию автомобильных навигационных многофункциональных контроллеров, установленных на транспортных средствах Заказчика (далее – Оборудование) в количестве, определенном в Приложении №1 к настоящему Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2 Услуги по сервисному техническому обслуживанию автомобильных навигационных многофункциональных контроллера TZ –AVL установленных на транспортных средствах Заказчика (далее – Услуги) включают в себя:
1) предоставление доступа к системе GPS/Glonass мониторинг;
2) осмотр и диагностика Оборудования;
3) телефонные консультации со специалистом Исполнителя;
4) механические и электронные регулировки Оборудования;
5) при необходимости – обновление программного обеспечения Оборудования;
6) ремонт и замена комплектующих Оборудования. При замене комплектующих Оборудования, Заказчик оплачивает стоимость комплектующих Оборудования.
7) перепрограммирование Оборудования по заявке Заказчика (изменение системных настроек).
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Сервисное техническое обслуживание производится Исполнителем в рабочее времени с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных и праздничных дней, определяемых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, если стороны не договорились об ином.
При выявлении неисправностей в работе оборудования Заказчика, проводится техническая экспертиза силами и средствами Исполнителя. Технической экспертизой устанавливаются причины выхода Оборудования из рабочего состояния. Акт экспертизы (Приложение №3) составляется Исполнителем в присутствии уполномоченного представителя Заказчика в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Экспертная оценка причины выхода из строя Оборудования производится в течении 5 дней с даты диагностики Оборудования. После выяснения причин составляется акт подтверждающий факт выхода Оборудования из строя.
Ремонт оборудования Заказчика производится на основании оформленной представителем Заказчиказаявки (Приложение №2).
В случае возникновения неисправностей по вине Заказчика, выявленных при проведении экспертизы, на основании заключенного Сторонами акта экспертизы, Заказчик осуществляет ремонт неисправного Оборудования за свой счет.
В первичное сервисное техническое обслуживание, предоставляемое в рамках настоящего Договора не входит сложный ремонт, который возможно провести только на территории предприятия изготовителя Оборудования.
Выявленные неисправности, по возможности, устраняются на месте, в противном случае оборудование демонтируется и ремонтируется в сервисном центре Исполнителя.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Абонентская плата за сервисное техническое обслуживание, включающего в себя услуги, определенные в пункте 1. 2 Договора за 1 автомобильный навигационный многофункциональный контроллер TZ –AVL составляет 300 (Триста) рублей в месяц.
Оплата Услуг производится ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца на основании выставленных Исполнителем счетов.
Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
При поступлении денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя в первую очередь погашается задолженность Заказчика перед Исполнителем за оказанные услуги, если таковая задолженность имела место.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Оказывать Заказчику услуги, в соответствии с условиями настоящего договора.
Осуществлять техническую поддержку и консультирование Заказчика на протяжении всего срока действия Договора.
Исполнитель имеет право:
В случае не обеспечения Заказчиком к началу или в процессе оказания Услуг условий для оказания услуг, а именно допуск к программной части Оборудования, к транспортным средствам и их наличию в предварительно указанном месте и времени, Исполнитель имеет право перенести срок оказания Услуг.
До момента заключения договора внимательно ознакомиться с условиями и тарифами Исполнителя.
Использовать Оборудование по его назначению, согласно проведенному Исполнителем инструктажу.
Своевременно и в полной мере оплачивать Услуги на основании, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и согласно выставленных исполнителем счетов-фактур.
Заказчик имеет право:
Получать консультации и рекомендации по работе с Оборудованием от Исполнителя.
Частично приостановить получение услуг по данному договору на определенный период времени, но не менее чем на 20 календарных дней. В случае, если Заказчик желает приостановить получение услуг по данному Договору, он обязан уведомить Исполнителя в письменном виде за две недели. Информационное письмо-уведомление должно содержать дату начала и окончания периода, в котором предоставление услуг не производится, подкрепляться подписью должностного лица и печатью организации.
В полном объеме пользоваться предоставляемыми Исполнителем услугами.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
Сдача и приёмка оказанных услуг по сервисному техническому обслуживанию (в том числе ремонту) оборудования оформляется актом (Приложение №3), подписанным ответственным лицом Заказчика и непосредственным исполнителем работ — представителем Исполнителя и скреплённым печатью Заказчика.
Акт составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязанностей по настоящему договору в случае отключения Заказчиком, его доверенными лицами или какими–либо третьими лицами оборудования Системы, установленного у Заказчика.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, других стихийных бедствий, авиакатастрофы, забастовки, военных действий, задержек в поставке оборудования производителями, изменения в законодательстве, а также других обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, при условии, что данные обстоятельства повлияли на выполнение условий настоящего Договора.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего договора будут, по возможности, разрешаться путем переговоров.
Досудебный претензионный порядок урегулирования разногласий обязателен. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме и подписана уполномоченным на то лицом.
Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 (пятнадцати) дней с момента её получения. Ответ на претензию должен быть дан в письменной форме и подписан уполномоченным на то лицом.
Споры и разногласия, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Самарской области.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течении одного года. Если до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявила другой об отказе такого продления, то договор считается автоматически продленным на один год на тех же условиях, и так далее.
Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц сторон.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежащие уполномоченными на то лицами.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой Стороны.
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
В случае изменения Стороной своего местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, а также в случае реорганизации, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения письменно информировать об этом другую Сторону.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, подписан Сторонами и скреплен печатями, по одному для каждой Стороны.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
_________________/______________м. ООО “Олвико Плюс”445008, Самарская обл. Тольятти, ул. Громовой, 34АИНН 6382016603; КПП 632401001ОГРН 1036301053711Р/с: 40702810900000002938в АКБ “Тольяттихимбанк” г. Тольяттик/счет: 30101810000000000838БИК 04368838_____________________ В. Лазутинм. «___» ______________________ 2013 г. «____» _____________________ 2013 г.
к договору № ______
от «__» __________ 2013 г.
Перечень оборудования принимаемого на сервисное техническое обслуживание
№
Модель оборудования
СерийныйНомер
Место установки
Гос. № ТС
№телефона
1
2
3
4
5
6
7
8
От ЗАКАЗЧИКА: От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
к договору №_____
от «__» ___________ 2013 г.
Просим выяснить причину неисправности бортового оборудования, установленного на следующих транспортных средствах:
Марка бортового оборудования
№ бортовогооборудования
Марка ТС/ гос. номер ТС
Дата последнего выхода в эфир
Неисправность
к договору № _______
от «__»______________ 2013 г.
Акт технической экспертизы
Заказчик _______________________________________ Заявка № ___________ от «_____» _________ 201__
Дата экспертизы «_____» _____________ 201__
Специалист ______________ в присутствии ________________________________
(ФИО) (должность представителя заказчика)
____________________________ произвел осмотр оборудования _____________________________________,
(ФИО представителя заказчика) (наименование оборудования)
установленного на а/м гос. номер __________, гарантийный талон № ________ от «_____» __________ 201__
определил неисправности и заключил следующее:
№
Фактическая неисправность
Причина неисправности
Содержание работ с указанием замены
____________________________________ Представитель Заказчика:
к договору № ________
от «______» ____________ 2013 г.
Акт оказания услуг
Настоящий Акт составлен о том, что согласно заявки №______ от ___. ___. _____г. специалистам __________________________ была произведена диагностика, ремонт и пуско-наладка бортовых комплектов:
В результате диагностики обнаружено:
Проведены технические мероприятия/стоимость:
Использованные при ремонте комплектующие/количество/стоимость:
Общая стоимость ремонта и комплектующих —
(_________________________________________) ___________________руб. ________коп.
Работы выполнены в полном объеме. Проведенная работа удовлетворяет условиям заявки и в надлежащем порядке оформлена. Заказчик замечаний не имеет.
, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании ,
Индивидуальный предприниматель , именуемый(ая) в дальнейшем , зарегистрированный(ая) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
В соответствии с условиями Договора обязуется по заданию (по Заявке) оказать услуги (далее по тексту – Услуги), а обязуется оплатить следующие Услуги:
— По техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники , перечень которых указан в Перечне оборудования (Приложение № к Договору).
Заявка может быть передана устно, по телефону, указанному в настоящем Договоре.
По Договору предусмотрены следующие этапы оказания Услуг:.
Этапы оказания Услуг указываются в Задании на оказание Услуг.
обязуется оказать Услуги лично.
Сроки исполнения услуг с момента получения Задания (заявки):.
Место оказания услуг:.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с и действует до.
Если за календарных дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на следующий календарный год.
Права и обязанности сторон
Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
Своевременно передавать всю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию. Своевременно по мере накопления передавать договоры, акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета-фактуры и иные документы, необходимые для своевременного отражения в учете проведенных операций и сделок.
Выполнять предписания, соблюдать правила эксплуатации и следовать рекомендациям, данным , по правильной эксплуатации офисных машин и вычислительной техники.
Допускать к работе с оборудованием, если подразумевается его специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
В течение часов сообщить о видимых неисправностях и/или повреждения систем/оборудования. Не допускать для устранения неисправностей и/или повреждений третьих лиц, не производить указанные работы своими силами.
Подписывать подготовленные формы отчетности и иные бухгалтерские документы в течение рабочих дней с момента информирования об их готовности.
Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
Не передавать полученную от информацию, связанную с оказанием Услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам.
Назначить ответственное лицо, которое будет давать устные и письменные разъяснения , связанные с оказанием Услуг: ,.
Возместить расходы, понесенные последним, в случае, если расходы были предварительно согласованы с.
Предоставить помещение для оказания Услуг (далее по тексту — Помещение).
Оказывать Услуги по Заданию (Заявке) качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
Давать устные и письменные консультации по дополнительным вопросам. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом конкретном случае самостоятельно.
Давать устные и письменные консультации по предмету Договора.
Бережно относиться к имуществу.
Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у документацию.
Соблюдать правила техники безопасности при оказании Услуг, установленные режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при оказании Услуг по Договору.
Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность.
Получать от устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не позднее рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.
Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
При обнаружении недостатков оказанной Услуги по своему выбору потребовать:
— безвозмездного устранения недостатков;
— соответствующего уменьшения цены за оказанную Услугу;
— в случае, если неостатки являются существенными и неустранимыми, потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатком оказанной услуги.
Расторгнуть Договор, если он обнаружил существенные и неустранимые недостатки в оказанной Услуге или иные существенные отступления от условий Договора.
Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а также конкретных условий Договора.
Самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих оказание Услуг, и по своему усмотрению распределять между ними работу.
Требовать оплаты за оказанные Услуги.
Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков в порядке, предусмотренным п. 2 Договора.
Получать от любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления информации имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для исполнения Договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов.
Порядок сдачи-приема услуг
В течение рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг обязан представить следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору :
Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;
Отчет о расходах по оказанным услугам с приложением копий подтверждающих расходы документов, заверенных ;
Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;
Счет на оплату – 1 (один) экземпляр.
В течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом, обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить письменные мотивированные возражения к Акту.
Стороны пришли к соглашению, что если в течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 1 Договора, не представил нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте – принятыми.
Срок устранения недостатков составляет рабочих дней со дня получения письменного мотивированного возражения , указанного в п. 2 Договора.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи всех документов, указанных в п. 1 Договора.
Стоимость услуг и порядок расчетов
Стоимость Услуг по Договору составляет () руб. НДС не облагается на основании:.
Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора.
Стоимость Услуг не включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг. Расходы оплачиваются отдельно в соответствии с условиями Договора.
Возмещение расходов осуществляется в течение банковских дней со дня.
Обязанности по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет.
предоставляет следующие скидки в случаях:.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.
За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, уплачивает пени в размере процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.
За нарушение сроков оплаты расходов , уплачивает пени в размере процентов от общей суммы расходов за оказанные услуги за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оказания Услуг, уплачивает пени в размере процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг.
несет ответственность за сохранность полученных от оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт.
Основания и порядок расторжения договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по Договору и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по одному этапу на срок более рабочих дней.
В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по Договору и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по одному этапу на срок более рабочих дней.
Полного возмещения убытков.
Разрешение споров из договора
Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Договора.
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
От имени __________
От имени __________
В договоре следует указать:
- наименование сторон (ФИО, паспортные данные, контакты);
- вид и объем работ, которые должен выполнить подрядчик;
- сроки выполнения работ;
- порядок сдачи-приемки результата;
- стоимость и порядок расчетов;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- основания для расторжения договора на ремонт оргтехники и компьютеров;
- порядок разрешения споров;
- подписи сторон.
К договору ремонта компьютерной техники следует приложить смету с подробным расчетом стоимости работ. Смета может быть твердой (фиксированная стоимость) и приблизительной (цена может быть изменена по соглашению сторон).
Предмет договора на ремонт компьютеров и орг. техники, продажу запчастей и расходных материалов
- По настоящему Договору ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять работы по диагностике, ремонту (с заменой запчастей или без замены запчастей), техническому обслуживанию компьютеров и оргтехники и продаже запчастей и расходных материалов (далее – ОБОРУДОВАНИЕ). ЗАКАЗЧИК обязуется принимать результаты работ и оплачивать их и/или запчасти и расходные материалы.
- Объём и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определены в спецификации (Приложение № 1 к до-говору), которая является его неотъемлемой частью.
Предмет договора на техническое обслуживание офисного оборудования
- Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по сервисному обслуживанию оборудования, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.
- Перечень оборудования указан в Приложении №1 к настоящему договору.
- Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
- Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть оформлены дополнительным соглашением.
Предмет договора на проведение диагностики, списания и утилизации оборудования
- Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому осмотру оборудования (согласно прилагаемой заявке), составлению Акта на списание и последующей утилизации оборудования, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
- Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами.
- Срок выполнения заявки c момента подписания настоящего договора по _________________________г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.