Договор на ремонт и обслуживание строительной техники

Проект договора на сервисный ремонт строительной и спецтехники

Работы могут выполняться как из материала и запасных частей Заказчика, так и из материала и запасных частей Подрядчика. При этом запасные части могут быть как новые, так и восстановленные, согласованные в Заказ-наряде, согласно Приложению №5, к настоящему Договору.

Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по 31.12.2018 года.
Договор может быть расторгнут досрочно только по согласованию сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
Договор продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении не менее чем за месяц до окончания его срока действия.

Подрядчик обязуется принять и согласовать Заявку.

Заявка должна быть подписана уполномоченными представителями сторон.

Перечень лиц, уполномоченных сторонами действовать от имени сторон при исполнения настоящего Договора, указывается в Приложении № 2 к Договору с указанием электронных адресов и номеров факса для передачи документов.

3.3. В случае изменения места проведения работ от указанного в Заявке, Заказчик обязан письменно информировать Подрядчика не менее, чем за 1 (один) рабочий день до непосредственного начала работ. В этом случае Подрядчик имеет право изменить стоимость работ с учетом изменения расстояния до места выполнения работ.

3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки, Подрядчик обязан прибыть на место проведения работ к дате указанной в Заявке. Сроки выполнения работ согласовываются в Заявке.

3.5. В случае, если во время выполнения Работ Подрядчиком будут выявлены неисправности Оборудования, устранение которых не согласовано Сторонами, тогда:

Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика.

Заказчик, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления об обнаружении неисправностей, влекущих превышение стоимости Работ, обязан направить Подрядчику дополнительную Заявку согласно п.п. 3.1. настоящего Договора или направить отказ.

Если Заказчик в течение установленного срока не даст соответствующие указания или откажется от устранения не согласованных ранее неисправностей, Подрядчик, по своему выбору, имеет право:

а) Продолжить выполнение Работ. В этом случае гарантия качества Работ не предоставляется.

б) Отказаться от выполнения Заявки. В этом случае Заказчик обязан оплатить Работы, фактически выполненные Подрядчиком на основании счета Подрядчика.

3.6. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно, а Заказчик обязан принять такие Работы. В таком случае оплачивается фактически затраченное временя на выполнения Работ.

3.7. Работы выполняются только при обеспечении Заказчиком условий проведения Работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3.8. Порядок приемки выполненных Работ:

3.8.1. При завершении выполнения Работ лица уполномоченные представлять интересы Сторон и подписывать документы, предусмотренные настоящим договором. Стороны обязаны сдать/принять Работы, подписать «Заказ-Наряд» в котором фиксируются выполненные Работы, предоставленные Подрядчиком материалы и запчасти, а так же время, затраченное на выполнение Работ и пр. Заказ-наряд является надлежащим документом, подтверждающим факт выполнения и принятия Работ.

3.8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказ-Наряда» Подрядчик обязан составить в двух экземплярах и направить почтой (а также экземпляр электронной почтой или по факсу) в адрес Заказчика Акт выполненных работ, составленный на основании Заказ-наряда и указывающий окончательную стоимость Работ, выполненных Подрядчиком.

3.8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала Акта выполненных работ Заказчик обязан подписать его и отправить один экземпляр Подрядчику. В случае, если Заказчик не подпишет Акт выполненных работ и не направит его Подрядчику в установленный срок, Акт считается подписанным Заказчиком без замечаний.

3.9. В случае, если Заказчик заявляет мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ, изложить основания отказа в подписании акта и направить Подрядчику по электронной почте или по факсу.

4.1. Подрядчик выполняет Работы на месте указанном в Заявке и в объеме и срок, согласованном сторонами. Качество Работ определяется в соответствии с руководствами по техническому обслуживанию и эксплуатации фирм-производителей Оборудования.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком подписанного Акта выполненных Работ Подрядчик высылает Заказчику почтой счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

В случае, не обеспечения Заказчиком к началу или в процессе выполнения Работ соответствия рабочих мест требованиям эксплуатационной документации изготовителя, правилам техники безопасности и пожарной безопасности, условиям проведения Работ, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение Работ, уведомив Заказчика в письменном виде с обоснованием причин такого приостановления.

Направлять Заказчику заявку, на подъемно-транспортное оборудование, за сутки до выполнения работ. При предоставлении Заказчиком Подрядчику подъемно-транспортного оборудования, необходимого для проведения Работ, представители Подрядчика должны иметь при себе удостоверение стропальщика установленного образца подтверждающие прохождение проверки знаний.

5.1. Заказчик обязан принять и оплатить Работы в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязан предоставить площадку на время выполнения Работ и обеспечить телефонной связью.

5.3. Обеспечить на территории Заказчику помещение для персонала Подрядчика и помещение для хранения материалов и оборудования.

5.4. Обеспечить персоналу и транспорту Подрядчика доступ на территорию Заказчика для проведения работ.

5.5. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения Работ соответствие площадки требованиям, правилам техники безопасности и пожарной безопасности, для безопасного проведения Работ.

5.6. Заказчик обеспечивает подъемно-транспортное оборудование, необходимое для проведения Работ, а также лиц ответственных за безопасное проведение грузоподъемных работ, емкости для слива и утилизацию отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей и т.д., отвечающее требованием Подрядчика.

5.7. Заказчик обеспечивает подготовку техники к техническому обслуживанию, включая мойку Оборудования, и беспрепятственный подход Подрядчика к точкам проведения технического обслуживания на технике.

5.8. Заказчик обязан принять Работы в месте выполнения Работ и подписать Заказ-наряд и Акт выполненных работ.

5.9. Заказчик, обнаруживший явные недостатки Работ при приемке, вправе ссылаться на них только в случае, если эти недостатки были указаны в Заявке. Заказчик обязан предъявить требования об устранении недостатков или соразмерного уменьшения цены выполненных Работ до подписания Заказа-наряда. Заказчик имеет право устранять недостатки выполненных работ самостоятельно только с согласования с Подрядчиком.

5.10. При обнаружении скрытых недостатков, в течение гарантийного срока, Заказчик обязан:

Немедленно приостановить работу Оборудования.
Известить Подрядчика об обнаружении таких недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения таких недостатков по факсимильной связи или электронной почтой.
До приезда представителя Подрядчика Заказчик не должен производить разборки агрегата в целом или отдельных его узлов, а также производить смены рабочих жидкостей.

5.11. Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения извещения Заказчика обеспечить явку своего уполномоченного представителя.

В случае невыполнения или некачественного выполнения Подрядчиком Работ Подрядчик устраняет дефекты за свой счет в 10 дневный срок.
Подрядчик самостоятельно выбирает способ выполнения Работ. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в течение всего срока выполнения Работ.

6.Цены и порядок расчетов.

Стоимость Работ определяется в Заказ-наряде.

Заказчик оплачивает 100 % (сто процентов) стоимости Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.
Расчеты сторон производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Датой платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.
Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права, и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

7.1. Подрядчик устанавливает 6-ти месячный срок гарантии на выполненные Работы при условии соблюдения Заказчиком Руководства по эксплуатации.

— при эксплуатации используются топливные, масляные, воздушные фильтры, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования в соответствии с каталогом запасных частей на данную единицу техники или их аналоги;

— при эксплуатации используются моторные масла, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования и в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

— при эксплуатации используется охлаждающие жидкости, рекомендованные к применению фирмами-производителями Оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

— смена масла и фильтров на данной единице Оборудования производится в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;

— в случае если во время выполнения Работ по Заявке использовались запасные части или расходные материалы приобретенные у Подрядчика.

— нарушения одного из подпунктов пункта 7.2. настоящего Договора

— иных действий обслуживающего персонала Заказчика, приводящих к нарушению условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и обслуживанию;

— в случае, если предоставленная Заказчиком информация о количестве часов наработки Оборудования не соответствует действительности;

— в случае непригодности материалов, компонентов и деталей, а также наличия неисправностей в Оборудовании, на котором выполняются Работы, оставленных Заказчиком (т.е. при отказе Заказчика от их замены на надлежащие материалы, компоненты, детали, устранения неисправностей), несмотря на предупреждение Подрядчика о неблагоприятных последствиях их использования или оставления в Оборудовании.

Все претензии и требования по выполнению гарантийных обязательств должны быть поданы Заказчиком в письменном виде в течение срока гарантии, подписаны уполномоченным Заказчиком лицом и скреплены

Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что:

— является надлежащим образом, учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

— исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.

— для заключения и исполнения настоящего договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

— имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

— не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Договор;

— лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:

— Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

— все операции Подрядчика по выполнению Работ полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

— Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены выполненных Работ;

— Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляются выполненные Работы по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь — счета-фактуры, акты приема-передачи выполненных работ, и т.д.);

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом, заверенные копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия представителей и платежеспособность, а так же иные документы, относящиеся к выполнению Работ по настоящему Договору и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях налоговых органов, в размере:

— сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов и сборов, об уплате пени и штрафа;

— сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Работы у Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем пункте условия, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-ти дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования».

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения Работ в случае, если такая просрочка произошла по вине Заказчика, либо если Заказчик немотивированно отказался или уклонился от приемки, либо если просрочка произошла по обстоятельствам, которые Подрядчик не мог контролировать.
Стороны не несут ответственности за любые косвенные убытки, в том числе за упущенную выгоду.
В случае неоплаты работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы.
В случае нарушения срока выполнения работ/ выполнения работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки.

тороны устанавливают досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней от даты ее получения другой Стороной.

В случае, если спор не будет урегулирован в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты отправления первой претензии, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения Истца.
В случае, возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков работ или причин их возникновения по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Сторона, для которой создалась невозможность исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление Сторон о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает ссылающуюся на них Сторону права ссылаться на них с целью освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору. Возникновение и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено региональными подразделениями ТПП РФ.
Срок выполнения для Стороны Договора, находящейся под действием форс-мажорных обстоятельств, переносится на срок действия таких обстоятельств. В случае, если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны приступят к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае, если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к согласию, то любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

11.1. Условия настоящего договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, а также информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в течение действия данного договора.

Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с законами России для Заказчика и для Подрядчика, обладает полными правами и полномочиями на владение, пользование и распоряжение своей собственностью и на ведение соответствующей деловой активности, включая полное право выполнять условия настоящего Договора.
Настоящий Договор не подлежит изменениям и не предусматривает внесение в него поправок кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и за исключением изменений, взаимосогласованных, оформленных письменно и подписанных уполномоченными представителями Сторон по данному договору.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и хранятся до истечения фактического срока действия Договора.
Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Лица, подписавшие настоящий Договор от ее имени, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для работы в рамках данного Договора.
Все уведомления по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены посыльным, курьерской почтой, телексом или телефаксом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление должно считаться выданным соответственно в день доставки посыльным по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления телексом или телефаксом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом.

к Договору №,,,,,,,,,,,,,,,,.. от «____» _____________ 2017 года

г. Санкт-Петербург «_____» _________________ 2017 г.

____________________-, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора

________________________________—, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________________, в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального

директора __________________________—-, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые также по отдельности

как «Сторона», а вместе как «Стороны», составили настоящий Протокол разногласий к Договору № _______________________ от «__________________- 2017 года (далее в тексте «Договор») о нижеследующем:

письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон после вступления Договора в законную силу с момента подписания между сторонами Договора с протоколом разногласий в первоначальной редакции и утверждения между сторонами в окончательной редакции текста Договора на основании достигнутой договоренности согласно Протоколу согласования разногласий по Договору.

Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Договор на ремонт трактора – это соглашение о подряде, в рамках которого подрядчик обязуется выполнить работу по заданию заказчика, а последний – принять ее и оплатить (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Сделка заключается в письменной форме, если ее стоимость превышает 10 000 рублей или одной из сторон является юридическое лицо (п. 1 ст. 161 ГК РФ).

Следует отметить, что заключение сделки в устной форме лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Как оформить договор на ремонт трактора

В договоре подряда следует указать:

какую работу должен выполнить подрядчик, в каком объеме;
требования к результату;
срок выполнения работ;
стоимость и порядок расчетов;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок разрешения споров;
порядок сдачи-приемки работ;
основания для расторжения сделки.

Кроме того, в договор на ремонт спецтехники между юридическими или физическими лицами следует включить пункт о гарантийном сроке (ст. 722 ГК РФ). Но даже если этого пункта не будет в тексте соглашения, заказчик сможет предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы.

Приложения к договору на ремонт спецтехники

При оформлении сделки вам также могут понадобиться:

календарный план работ;
акт приема-передачи материалов и оборудования;
твердая или приблизительная смета;
акт сдачи-приемки работ;
дополнительное соглашение.

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на ремонт оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Согласно договору подряда, заказчик поручает, а подрядчик берет на себя обязательство выполнить за определенную денежную сумму в оговоренный сторонами срок работы по ремонту оборудования. Договор подряда на ремонт оборудования – это выполнение определенных ремонтных работ за вознаграждение.

Ремонт — это совокупность различных работ, проводимых для восстановления работоспособности оборудования, нарушенной во время эксплуатации в следствие поломок. В зависимости от степени повреждения и износа деталей, а также трудоемкости ремонтных работ предусматривается текущий, внеплановый и капитальный ремонт.

Ремонт оборудования обычно включает в себя следующие работы:

планирование работ по ремонту оборудования;
выполнение ремонтных работ;
контроль качества результатов ремонта;
испытания оборудования после проведения ремонта.

Предметом договора подряда является оборудование, которое нуждается в ремонте. Заказчик после выполнения задания подрядчиком должен принять ремонтные работы, проверить их качество и произвести оплату.

Подрядчик при выполнении ремонтных работ может обращаться за помощью к третьим лицам (субподрядчику), если иное не предусмотрено условиями договора. В таком случае подрядчик несет ответственность за сроки и качество исполнения субподрядчиком работ.

Сторонами соглашения могут выступать как физические лица, так и предприниматели, и различные организации. Если одной из сторон выступает физ. лицо, то договор подряда на ремонт оборудования может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. В случае, если сумма сделки превышает минимум в 10 раз установленный законом МРОТ (минимальный размер оплаты труда), то обязательной будет письменная форма соглашения.

Правовое регулирования данной сделки отражено в гл.37 Гражданского кодекса РФ.

Существенные условия договора подряда на ремонт оборудования

Существенными условиями соглашения подряда являются предмет и срок, которые должны быть конкретизированы.

Предмет

Предметом подрядных работ по законодательству должен быть овеществленный результат. В данном случае предметом выступают как сами ремонтные работы оборудования, так и их результат (отремонтированное оборудование).

Срок

В соответствии с положениями ГК РФ в соглашении подряда необходимо указывать начальный и конечный сроки выполнения задания, т.к. целью заказчика является получение необходимого результат в конкретные сроки.

Сопутствующие документы

Акт приема-передачи материалов;
Акт приема-передачи оборудования;
Перечень материалов;
Перечень оборудования;
Смета;
Тех. задание;
Доп. соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Договор на техническое обслуживание – это подвид соглашений возмездного оказания услуг.

Гражданское законодательство РФ не выделило отдельных норм для договоренностей о техобслуживании, и поэтому данные акты регулируются общими положениями, применимыми для договоров возмездного оказания услуг.

Договоры услуг по техническому обслуживанию регулируются главой 39 ГК РФ, законом РФ «О защите прав потребителей», а также иными нормативно-правовыми актами в зависимости от объекта технического обслуживания.

Перечень объектов, которым необходимо техническое обслуживание и ремонт постоянно увеличивается и, соответственно, перечень договоров, регулирующих эту форму юридических отношений, тоже постоянно растет.

У нас представлены следующие образцы договора на техническое обслуживание :

общий;
компьютеров;
кондиционеров;
медицинской техники;
оборудования;
оргтехники;
систем охранной сигнализации;
систем пожарно-охранной сигнализации;
пожарной сигнализации.

Исходя из п.1 ст.779 ГК РФ, заключение договора на техническое обслуживание предполагает, что одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию второй стороны (заказчика) оказать услуги по ТО имущества, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Как следует из определения, соглашение является консенсуальным, возмездным и взаимным.

Возможная форма такого договора – простая письменная.

Техническое обслуживание – это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности имущества (оборудования, техники) при использовании по назначению, надлежащем хранении и перевозке имущества.

Техническое обслуживание, как правило, включает в себя проверку в определенном объеме с определенной периодичностью, плановую замену деталей, комплектующих, расходных материалов, действия по поддержанию надлежащего состояния имущества (смазка, прочистка).

Прежде чем заключить договор на техническое обслуживание, следует уяснить, что понятия «ТО» и «ремонт» различны, так как ремонт осуществляется в тех случаях, когда какой-либо предмет вышел из строя, а ТО осуществляется с целью исключения поломок. Основной целью технического обслуживания является обеспечение постоянной эксплуатации имущества с максимальной производительностью и КПД, резкое снижение риска поломки имущества.

Стоит сказать также, что некоторые виды технического обслуживания требуют обязательного лицензирования, например, медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Если вам нужен юридически грамотный образец договора на техническое обслуживание, вы можете создать его с помощью нашего конструктора документов всего за несколько минут.

Договор на техническое обслуживание оборудования – сделка, по которой одна сторона обязуется провести техобслуживание какой-либо техники за оговоренное соглашением денежное вознаграждение.

Настоящий договор является разновидностью сделок по возмездному оказанию услуг, следовательно, сделка подразумевает оплату оказанных услуг. В рамках указанной сделки стороны именуются Заказчиком и Исполнителем. В качестве Контрагентов могут выступать как физические, так и юридические лица.

Техническое обслуживание представляет собой спектр проведения определенных процедур. К таким процессам относятся:

Диагностика оборудования;
Проверка и замена расходных материалов;
Проведение чистки, ремонта или смазки отдельных деталей;
Иные процедуры в зависимости от оборудования.

Договор на техническое обслуживание, согласно требованиям законодательства, заключается в письменной форме. При этом, каких-либо строгих правил для оформления сделки нет. Главное условие при заключении соглашения – непротиворечивость законодательству РФ и указание в тексте договора существенных условий.

Ниже мы рассмотрим, как оформить такое соглашение, и какие разделы необходимо, или же рекомендуется прописать в тексте документа:

Преамбула

1 ноября 2023 года

ООО «Тех услуги», в лице генерального директора Лаврова Эдуарда Эдуардовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
И
ООО «LoSaDi», в лице генерального директора Андроповой Юлии Ростиславовны, действующей в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула договора представляет собой информацию, которая непосредственно связана с личными данными контрагентов. Так, в тексте преамбулы фигурируют следующие положения:

Во-первых, разновидность заключаемой сделки (в нашем случае это – договор на техническое обслуживание);
Во-вторых, место, то есть город, в котором оформляется соглашение;
В-третьих, дата заключения договора;
В-четвертых, фамилия и инициалы представителей юридических лиц;
В-пятых, роли участников сделки.

Все вышеперечисленные позиции в совокупности представляют собой содержание преамбулы.

Далее в договоре прописываются разделы, содержащие существенные (без наличия которых договор не вступает в юридическую силу) и дополнительные (по усмотрению сторон) условия. Ниже мы представим образец каждого раздела по отдельности:

Раздел о предмете выступает в роли базовой составляющей соглашения. В нашем случае, предметом техническое обслуживание оборудования. При этом необходимо указать перечень оказываемых услуг, которые входят в процесс осуществления техобслуживания. Итак, положения, связанные с предметом соглашения, в тексте документа прописываются следующим образом:

В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель обязуется провести техническое обслуживание компьютеров организации Заказчика.
В перечень оказываемых Исполнителем услуг входит:

Проверка работоспособности компьютерной техники;
Замена и ремонт деталей, вышедших из строя.
Установка программного обеспечения;
Чистка от вирусов, содержащихся на компьютерах;
Настройка системы.

Стоимость оказываемых услуг, порядок и сроки оплаты отражены в Приложении 1 к настоящему договору.

Права и обязанности сторон

Настоящий раздел имеет своей целью закрепление перечня обязательств и прав Контрагентов в рамках соглашения.
Примерные формулировки, которые фигурируют в таком разделе, мы представим ниже:

Требовать от Исполнителя оказания услуг, указанных в разделе о предмете настоящего соглашения.
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.

В сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению, оплатить техническое обслуживание оборудования, указанного в тексте документа.
Произвести оплату услуг в порядке и размере, которые предусмотрены Приложением 1 к настоящему соглашению.
Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

Требовать от Заказчика оплаты технического обслуживания в порядке и сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению.
Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.

Провести качественное техническое обслуживание оборудования, указанного в тексте документа.
Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

Заключительные положения

В данном разделе прописываются положения, представляющие собой условия общего характера. Они не относятся к вышеперечисленным разделам, однако имеют место быть. Их формулировки выглядят следующим образом:

Настоящее соглашение приобретает юридическую силу с момента его подписания Контрагентами.
Работа принимается Заказчиком путем составления акта приема-передачи выполненных работ.
В случае возникновения каких-либо разногласий или споров, стороны разрешают их путем переговоров.
В случае если стороны не приходят к компромиссу, все споры разрешаются в судебном порядке.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Заключение

В конце документа указывается информация о юридических адресах и реквизитах сторон. Далее Контрагенты ставят свои подписи, и после этого договор на техническое обслуживание оборудования считается заключенным.

Договор подряда на ремонт культиватора выступает соглашением, по которому лицо или организация осуществляет выполнение какого-либо поручения контрагента за согласованную сторонами денежную сумму.

Рассматриваемый агрегат представляет собой оборудование, предназначенное для сельскохозяйственного использования. Он решает ряд задач, связанных с обработкой почвы и посевов.

Культиватор, в отличие от другого оборудования выполняет рыхление с обеспечением сохранения влаги и ускоряет прогрев земли, создавая при этом оптимальный режим для микробиологических процессов.

Неисправность культиватора может быть вызвана различными причинами. Поэтому, при сдаче в ремонт присутствует целый спектр работ, направленных на его восстановление:

Диагностика оборудования с выявлением причин неисправностей;
Ремонт или замена комплектующих неисправных деталей;
Очистка оборудования от загрязнения.

После проведения ремонта производители и сервисы по обслуживанию культиваторов рекомендуют при дальнейшей эксплуатации проводить очистку сальников и пыльников редуктора привода. Данный совет направлен на увеличение срока службы агрегата.

Если вы решили сдать своё оборудование в ремонт, рекомендуем ознакомиться с отзывами о компаниях, дабы выбрать наиболее опытного и добросовестного подрядчика. При юридическом оформлении договоренности составляется и подписывается договор. Все моменты согласовываются сторонами и отображаются в письменном соглашении.

Рассматривая субъектный состав, при заключении рассматриваемого соглашения выступают следующие контрагенты:

Заказчик – субъект соглашения, дающий Подрядчику техническое задание на проведение комплекса специальных работ, которые направлены на ремонт культиватора за соответствующую денежную выплату;
Подрядчик – лицо, выполняющее ТЗ, данное Заказчиком в пределах договорных требований.

Под Подрядчиками в данном виде договора, чаще всего, выступают организации, специализирующиеся на проведении рассматриваемых работ. Также возможны иные виды субъектов, например ИП или Физические лица.

В разделах самого договора, для его надлежащего исполнения мы рекомендуем прописать все условия, от которых напрямую зависит качество проведенных работ. В качестве обязательных условий можно выделить:

Предметные данные (описание проведения работ Подрядчиком);
Цена оказываемых Подрядчиком услуг;
Данные об обязанностях и правах сторон.

Дополнительные условия вносят в содержание договора более обширную развернутость, однако их отсутствие глобально не скажется на характере соглашения. Таким образом, при желании обеих сторон, они могут обозначить следующие пункты:

Договорные сроки;
Отдельный раздел, посвященный ответственности субъектов в случае неисполнения договорных условий;
Раздел, посвященный порядку разрешения споров между сторонами.

Рассмотрев характер соглашения, ниже мы представим его письменный образец:

15 апреля 2024 года

Нарышкин Сергей Геннадьевич, именуемый «Заказчик», с одной стороны

ИП «Строй Тех», в лице Петренко Павла Соломоновича, именуемый «Исполнитель», с другой стороны

заключили договор о нижеследующем:

В качестве самостоятельного раздела преамбула договора выступает практически во всех его видах. В ней обозначаются данные о контрагентах, между которыми заключается договор.

Следует выделить моменты, которые отображаются в её содержании:

В первую очередь, прописывается информация об именах субъектов;
Далее прикрепляются документы, согласно которым стороны выступают в качестве субъектов (паспорт, свидетельство, устав и т.д.);
В завершении указываются роли сторон как субъектов соглашения (кто по соглашению выступает Подрядчиком, а кто Заказчиком).

Вышеперечисленные позиции являются заголовком договора. Далее мы разберем отдельные самостоятельные разделы, непосредственно влияющие на его исполнение.

Предметные данные выступают основой любого вида договора. В его содержании отображается информация о виде проводимых работ или оказываемых услуг.

Во многих случаях Подрядчики используют уже заранее заготовленные шаблонные договоры. Поэтому, при их оформлении возможны приложения к ним, а также внесения в них определенных корректировок.

Так или иначе, в предмете прописывается перечень планируемых для проведения работ или оказываемых услуг, поэтому рекомендуется детализировать все позиции, чтобы в дальнейшем не возникало спорных ситуаций.

Далее мы приведем примерный вариант раздела о предметных данных:

Подрядчик выполняет комплекс нижеследующих работ:

______________________________;
______________________________.

Работы проводятся по адресу: ______________________________.

Стоимость услуг

Стоимость оказываемых Подрядчиком услуг фиксируется в соглашении в виде отдельного самостоятельного раздела. В нем, как правило, обозначаются позиции, связанные с порядком и видом выплат:

Цена работ по ремонту культиватора составляет ______________________________;

Выплата по договору проводится в ______________________________ виде, после приема-передачи выполненных работ.

Как и стоимость услуг, в виде отдельного самостоятельного раздела закрепляются обязательства сторон. Такие положения прописываются индивидуально, но мы же постараемся выделить типовые фрагменты в виде базовых формулировок:

Своевременно и качественно провести работы;
Провести работы в соответствии с порядком их проведения, который прикреплен к договору в виде Приложения;
Гарантировать качество проведенных работ.

Требовать от Подрядчика своевременного и качественного проведения работ;
Требовать предоставления гарантии качества.

Договор подряда на ремонт культиватора будет считаться заключенным после подписания письменно оформленного документа.

Договор на техническое обслуживание представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона обязуется по заданию другой стороны оказать услуги по техническому обслуживанию.

Настоящий договор является разновидностью сделок по возмездному оказанию услуг, следовательно, одна сторона поручает выполнение какой-либо работы, а другая выполняет это поручение за определенное договором денежное вознаграждение.

Техническое обслуживание может включать в себя множество отдельных процессов и имеет свои разновидности. Например, к таким процессам можно отнести осмотры, ремонт или же замену каких-либо деталей на определенном договором объекте.

Стороны в рамках указанной сделки именуются Заказчиком и Исполнителем. Контрагентами могут быть как физические, так и юридические лица.

Договор на техническое обслуживание, согласно требованиям законодательства, заключается в письменной форме. При его составлении важно соблюсти некоторые правила, которые являются базовыми. В остальном же можно прописывать различные положения, так как в Российской Федерации, по сей день, закреплен принцип свободы договора. Ниже мы рассмотрим, как оформить такое соглашение, и какие разделы необходимо, или же рекомендуется прописать в тексте документа.

31 октября 2023 года

ООО «Настройка техники», в лице генерального директора Андреева Алексея Михайловича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
И
ООО «Photo Studio», в лице генерального директора Прокопьевой Светланы Александровны, действующей в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Раздел о предмете выступает в роли базовой составляющей соглашения. В нашем случае, предметом техническое обслуживание. В разделе необходимо указать, какие виды услуг будут предоставлены, так как этот фактор напрямую влияет на стоимость оказываемых услуг. Итак, положения, связанные с предметом соглашения, в тексте документа прописываются следующим образом:

В соответствии с настоящим соглашением Исполнитель по заданию Заказчика проводит техническое обслуживание фотолаборатории Fuji Frontier 370 Digital Minilab.
В перечень оказываемых Исполнителем услуг входит:
• Диагностика фотолаборатории;
• Выявление и устранение неполадок при функционировании фотолаборатории;
• Замена и ремонт деталей, вышедших из строя.
• Замена и ремонт деталей, которые неправильно функционируют.
Стоимость оказываемых услуг, порядок и сроки оплаты отражены в Приложении 1 к настоящему договору.

Заказчик вправе:
• Требовать от Исполнителя оказания услуг, указанных в разделе о предмете настоящего соглашения.
• Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
Заказчик обязуется:
• В сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению, оплатить техническое обслуживание фотолаборатории.
• Произвести оплату услуг в порядке и размере, которые предусмотрены Приложением 1 к настоящему соглашению.
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.
Исполнитель вправе:
• Требовать от Заказчика оплаты технического обслуживания в порядке и сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему соглашению.
• Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
Исполнитель обязуется:
• Провести качественное техническое обслуживание фотолаборатории, оказав услуги, перечисленные в разделе о предмете настоящего соглашения.
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

В таком разделе отражаются положения, которые по своему существу не связаны с вышеперечисленными разделами, но имеют значение при заключении договора. Их формулировки выглядят следующим образом:

• Настоящее соглашение приобретает юридическую силу с момента его подписания Контрагентами.
• Работа принимается Заказчиком путем составления акта приема-передачи выполненных работ.
• В случае возникновения каких-либо разногласий или споров, стороны разрешают их путем переговоров.
• В случае если стороны не приходят к компромиссу, все споры разрешаются в судебном порядке.
• Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.