Договор на ремонт компьютерной техники относится к договору подряда, так как его предметом является выполнение определенных работ. Соглашение регулируется нормами главы 37 ГК РФ.
Типовой договор на ремонт компьютеров оформляется в произвольном письменном виде. Чтобы сделка состоялась, стороны – заказчик и подрядчик – должны согласовать существенные условия: предмет, сроки и стоимость работ.
Горячая линия
8 800 333-14-84
Договор оказания компьютерных услуг
Услуги по ремонту офисной техники
Дата публикации19. 19 16:10:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявокдо 30. 19 07:00:00 (МСК)
Дата и время рассмотрения заявокдо 01. 19 23:59:00 (МСК)
Дата и время подведения итоговдо 10. 19 23:59:00 (МСК)
Дата проведения торгов04. 19 09:13:00 (МСК)
Подведение итогов04. 19 09:42:44 (МСК)
Название организации (ИНН)ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. СЕМАШКО» (ИНН 9102065003)
Место поставкиРоссийская Федерация, Крым Респ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 69,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, 8,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 15А
Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам
Для участия в процедуре нужно:
- Получить квалифицированную электронную подпись. Проверьте свою
подпись
Выбрать подпись - Пройти обучение работе на торговой площадке. Мы проводим онлайн и очные курсы по 44 и
223-ФЗ
Посмотреть расписание
Идет прием заявок
Для подачи заявки нужно:
Так же вы можете:
- Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по
формальным
основаниям.
Подробнее - Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с
комиссией
от 2%
Получить
гарантию
Информационная стадия развития современного общества наиболее глубоко внедрила в его жизнь такие разработки, как компьютеры и иную электронную технику, предназначенную для упрощения офисной работы.
В процессе работы и регулярного использования указанной техники возникает соответствующая потребность в ее обслуживании.
Как правило, осуществлять такую деятельность может либо штатный специалист, который работает на постоянной основе в данной организации и осуществляет ремонт и обслуживание оргтехники, либо лицо, привлекаемое по договору для оказания конкретного перечня услуг.
Что предусматривает договор на ремонт оргтехники и его содержание
Данный вид соглашения является разновидностью договора на оказания услуг. Суть его заключается в том, что представитель организации или иное лицо, которое занимается ремонтом оргтехники на профессиональной основе, предлагает свои услуги по востребованию и не закреплен за самой компанией. Вознаграждение за это он получает также на основе договора, где прописана четкая сумма за выполнения конкретного перечня действий.
Договор на ремонт оргтехники предусматривает следующий перечень услуг:
- Функциональный контроль за работой техники;
- Ее текущий ремонт, замена, а также капитальный ремонт компьютеров;
- Внедрение и ведение различных системных программ, для функционирования которых, необходимо воздействие специалиста;
- Установка и замена компьютера или всего технического комплекса организации;
- Иные виду услуг.
Что же касается содержания данного соглашения, то в нем, прежде всего, четко указываются стороны и их подробные реквизиты, а также счета перечисления оплаты по итогам работы. Как уже отмечалось, подробно составляется перечень необходимых услуг, требуемых от специалиста, а также точная сумма вознаграждения.
По желанию сторон может указываться и срок работы, но обычно этого не происходит.
Требования к договору на ремонт оргтехники
Закон не устанавливает обязательность заключения соглашения именно в письменной форме, однако это осуществляется зачастую по решению самих участников договора. Также, следует заверить договор печатями организаций во избежание возможных противоречий.
Цена за оказание услуги является обязательным условием, так как в современных рыночных условиях ее крайне трудно установить, что может привести к конфликту сторон соглашения.
Срок, как уже отмечалось, включается по желанию, здесь закон обязательности не требует.
Читать документ далее
Деятельность организаций и быт простых людей в наше время неразрывно связан с компьютерами, но если людям при поломке выгоднее обращаться в ремонтные мастерские, то для организаций или ИП, работающих на большом количестве компьютеров, но не имеющих штатного сисадмина, такой вариант не подходит.
Поэтому заключение договора на абонентское обслуживание компьютеров – лучший вариант для них.
Абонентское обслуживание компьютеров представляет собой оказание профессиональным субъектом услуг по обслуживанию компьютеров.
Конкретным договором могут быть предусмотрены, например:
- контроль технического состояния компьютера – проверка целостности оборудования;
- профилактика состояния путем периодических осмотров;
- резервное сохранение или копирование баз данных;
- контроль за работой серверов;
- контроль технического состояния сетевого оборудования;
- установление антивирусов, контроль безопасности компьютера, обновление вирусных баз;
- обновление программного обеспечения;
- обучение сотрудников нанимателя правильной работе с компьютером, проведение инструктажа о правилах безопасности;
Помимо обслуживания ПК договор может содержать условия и об обслуживании иной офисной техники, например, принтеров, сканеров, проекторов.
Обслуживание может производиться с выездом к оборудованию, т. непосредственно, или путем дачи консультаций специалистами.
Оказание услуги абонентского обслуживания ПК и иного технического оборудования достаточно распространено, но прямо гражданским кодексом не предусмотрено. Однако это не отменяет положения о том, что стороны свободны в выборе как существующего договора, так и в создании нового.
Договор на обслуживание должен содержать:
- обычные реквизиты: дату, место заключения, сведения о сторонах и их представителях;
- описание предмета договора: предметом выступает абонентское обслуживание, но также договор в этом же пункте или составлением отдельного приложения должен предусмотреть, какая именно техника, с указанием индивидуальных номеров, подлежит обслуживанию и в выполнении каких функций такое обслуживание заключается;
- стоимость обслуживания и порядок оплаты, причем, когда договор заключается на периодическое обслуживание, соответственно, и оплата будет периодической;
- ответственность, права, обязанности получателя услуги и лица, оказывающего их;
- указание на возможные форс-мажоры;
- реквизиты, подписи сторон.
Москва «___»_________ 201_ г.
ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «договор на сервисное обслуживание») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1. Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по обслуживанию компьютерной техники по заданию Заказчика в целях обеспечения ее надлежащей работы, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Заказчик производит вызов специалиста Подрядчика согласно письменной или устной заявке по необходимости.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ2. Техническое обслуживание, наладка и настройка персональных компьютеров. Программное обеспечение по требованиям Заказчика. Обучение персонала Заказчика работе на ПК. Устное консультирование по вопросам приобретения и эксплуатации оргтехники. Устное консультирование персонала Заказчика по работе в «1С» программах. Настройка бухгалтерских и иных программ под специфику Заказчика.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в безналичном порядке ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца на основании счетов, выставленных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. Стоимость работы одного специалиста Подрядчика составляет _____ рублей за один час работы, но не более _______ рублей за 1 (один) месяц. Оплата каждого вида работ осуществляется согласно прейскуранту, являющемуся неотъемлемой частью договора на обслуживание.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ4. При завершении работ за текущий месяц стороны составляют акт сдачи-приемки работ, где указывают количество специалистов, работавших в рамках договора об оказании услуг, а также количество часов работы каждого специалиста. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи и оплаты выставленного Подрядчиком счета по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, допущенных Подрядчиком, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору сервисного обслуживания Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Заказчик вправе отказаться от Договора, предупредив Подрядчика не позднее чем за 10 календарных дней.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА6. Настоящий договор на сервисное обслуживание составлен на срок с «___»_________ 201_ г. по «___»_________ 201_ г.
ФОРС-МАЖОР7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8. Договор на сервисное обслуживание техники заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору оказания услуг. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Ссылки на слово или термин в договоре сервисного обслуживания в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:8. Для Заказчика: __________________________________________________. Для Подрядчика: ________________________________________________. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции. В случае изменения адресов, указанных в п. договора на сервисное обслуживание и иных реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.
Весь типовой образец и бланк договора оказания услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники доступен для открытого использования в прикрепленном файле.
Этот документ может быть вам полезен:
Договор на обслуживание компьютерной техники
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на обслуживание компьютерной техники (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Газ:
- Безучетное потребление газа
- ВКГО
- Внутриквартирное газовое оборудование
- ГАЗ
- Газификация
- Автомобильный транспорт:
- 310.29.10.21
- 310.29.10.22
- 330.30.99.10
- 51000 код вида транспортного средства
- Автобус амортизационная группа
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияКроме того, суды отметили, что общество «СК «ББ-Здоровье», передавая Вялухину С. во исполнение договора подряда от 01. 2007 N 23 лицензионный программный продукт, действовал с должной осмотрительностью и исполнил договор со своей стороны надлежащим образом. При этом судами учтено, что специфика предмета спорного договора подряда — техническое сопровождение и обслуживание компьютерной техники, требующая специальных знаний, затрудняет осуществление контроля за действиями подрядчика, предусмотренного ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, со стороны заказчика — общества «СК «ББ-Здоровье».
В договоре следует указать:
- наименование сторон (ФИО, паспортные данные, контакты);
- вид и объем работ, которые должен выполнить подрядчик;
- сроки выполнения работ;
- порядок сдачи-приемки результата;
- стоимость и порядок расчетов;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- основания для расторжения договора на ремонт оргтехники и компьютеров;
- порядок разрешения споров;
- подписи сторон.
К договору ремонта компьютерной техники следует приложить смету с подробным расчетом стоимости работ. Смета может быть твердой (фиксированная стоимость) и приблизительной (цена может быть изменена по соглашению сторон).
технического обслуживания оборудования
«» 2022 г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту – Услуги) оборудования (далее по тексту – «Оборудование»), а Заказчик обязуется оплатить следующие Услуги:. Оборудование:.
Задание Заказчика направляется Исполнителю в письменной форме и утверждается исполнителем. В случае невозможности выполнения задания Заказчика Исполнитель обязан уведомить об этом в течение рабочих дней.
Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:
подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;
выполнение обязательного объема работ по профилактическому осмотру и ремонту в определенные сроки;
устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;
технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;
инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;
плановую замену деталей по состоянию, наработке;
проведение текущего и капитального ремонта;
снабжение запасными частями.
При необходимости для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимую квалификацию. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.
Место оказания услуг:.
Исполнитель оказывает Услуги ежемесячно.
Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками Заказчика.
СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Услуги в соответствии с п. оказываются.
Услуги в соответствии с п. оказываются ежемесячно на пятый рабочий день месяца с период с до.
Услуги в соответствии с п. оказываются в течение с момента обнаружения дефекта.
Услуги в соответствии с п. – 1. 8 оказываются по утвержденному графику.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.
Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
Осуществить по заявке Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.
Приступить к оказанию Услуг не позднее Количество дней рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
Осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.
Оказывать техническому персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.
Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.
Восстановить оригиналы полученных от Заказчика документов в случае их утраты за свой счёт.
Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании Услуг.
Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.
Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
Требовать оплаты за оказанные Услуги.
Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.
Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
В течение Срок сдачи услуг рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить Заказчику документы:
Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;
Акт сдачи-приема оказанных услуг – 2 (два) экземпляра;
Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр.
Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту в течение рабочих дней, в противном случае услуги считаются принятыми.
Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Стоимость Услуг составляет рублей включая НДС, в месяц.
Стоимость услуг может быть скорректирована Исполнителем в одностороннем порядке при существенном изменении условий оказания услуг. В случае корректировки стоимости Исполнитель направляет Заказчику уведомление за 30 дней до даты предполагаемого изменения стоимости.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке:.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.
Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Сторон.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты заключения.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Договор может быть расторгнут одной из сторон с уведомлением другой Стороны за дней до даты предполагаемого расторжения.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
на техническое обслуживание оргтехники
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по техническому обслуживанию оргтехники Заказчика.
Перечень принимаемой на техническое обслуживание техники указан в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Техническое обслуживание в соответствии с настоящим договором включает:
Освидетельствование технического состояния техники специалистами Исполнителя при заключении настоящего договора; внесение её типа, заводского номера и количества в перечень (Приложение №1), с указанием места размещения.
На обслуживание по договору ставится только исправное оборудование. В случае необходимости, по факту освидетельствования, ремонт и устранение имеющихся неисправностей Исполнителем до заключения договора, за счет Заказчика или им самим.
Ежемесячные (или ежеквартальные) регламентные работы, проводимые Исполнителем в соответствии с технической документацией на оборудование, за исключением работ, выполняемых оператором и изложенных в «Руководстве пользователя».
Проверку надежности функционирования всех блоков и оборудования в целом: чистку, смазку, регулировку и работу по замене деталей, если такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.
Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации, обслуживания, приобретения запасных частей, расходных материалов и бумаги.
Исполнитель приступает к выполнению работ у Заказчика при наличии заключенного договора; стационарной сети электропитания надлежащей мощности и типоразмера; при наличии доступа ко всем элементам конструкции оборудования.
Работы по п. 3 осуществляются, в зависимости от желания Заказчика, либо по вызову, либо в стационаре.
Запасные части и расходные материалы, поставку которых осуществил Исполнитель, в стоимость настоящего договора не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно. Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика. Работа по заправке картриджей в данный договор не входит, эта услуга оплачивается Заказчиком отдельно.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику до часов рабочего дня, следующего после поступления заявки (не считая выходных и праздничных дней).
Осуществить, при выявлении необходимости и с согласия Заказчика, замену запасных частей или заправку оборудования расходными материалами, предварительный заказ требуемых запасных частей и расходных материалов.
Все замены запасных частей и расходных материалов производятся только с согласия Заказчика. В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей и расходных материалов, Исполнитель не несет ответственности за качество работы оборудования.
Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования, изложенные в «Руководстве пользователя».
Обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по его вызову; условия работы, соответствующие требованиям санитарии, техники безопасности и охраны труда.
Достоверно информировать Исполнителя о всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования.
Подписать двусторонний акт взаимных претензий при нарушении правил эксплуатации оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт производятся по выбору Заказчика либо на площадях Заказчика, если позволяет место установки оборудования, либо в стационаре.
Работы, выполненные в рамках настоящего договора, оформляются актом сдачи-приемки работ с отражением показаний счетчика копий и подписываются уполномоченными представителями сторон.
В случае систематических (более раз) нарушений Заказчиком правил эксплуатации оборудования, отраженных в акте взаимных претензий, действие договора приостанавливается до устранения этих нарушений. При этом срок договора не продлевается.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Стоимость годового технического обслуживания составляет рублей.
Заказчик оплачивает стоимость работ по договору, а также счета за поставленные расходные материалы и запасные части ежемесячно в течение банковских дней с момента выставления счета Исполнителем. В случае оплаты позже указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право корректировки цен.
Счет на оплату технического обслуживания, выписанный Исполнителем, является неотъемлемой частью настоящего договора.
Общая стоимость технического обслуживания оборудования определяется как сумма стоимостей технического обслуживания каждой единицы техники, указанной в Приложении №1.
Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем переговоров ответственными представителями сторон. При не достижении согласия, спор решается в Арбитражном суде. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, как: землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного договора.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме, причем по требованию любой из сторон должны быть представлены все необходимые документы. В случае несвоевременного оповещения стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим договором.
Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из договора, длится более дней, любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Все приложения к настоящему договору подписываются аналогично настоящему договору и являются неотъемлемыми его частями.
Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.
Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Настоящий договор вступает в силу на следующий день после поступления средств на расчетный счет Исполнителя и действует в течение месяцев.
Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на следующий срок.
Договор на ремонт оргтехники
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на ремонт оргтехники (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Офисное оборудование:
- 26.20.40.110
- 320.26.20.11
- 330.31.01.12
- Акт на списание компьютера
- Амортизационная группа маршрутизатор
- Ремонт:
- 243 КВР
- Акт выполненных работ по ремонту автомобиля
- Акт приема передачи автомобиля в ремонт
- Акт приема передачи квартиры после ремонта
- Акт приема передачи оборудования в ремонт
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Форма: Договор оказания услуг по ремонту оргтехники(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Готовое решение: Как организации оформить доверенность на подписание договоров(КонсультантПлюс, 2022)В законе нет специальных требований к представителю по доверенности на подписание договоров. Следовательно, такую доверенность можно выдать любому лицу, которое может быть представителем. Например, вы можете выдать доверенность сотруднику, чтобы он заключил договор на сервисные услуги — ремонт кофемашины или оргтехники из вашего офиса.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:»НДС: практика исчисления и уплаты»(7-е издание, переработанное и дополненное)(Крутякова Т. )(«АйСи Групп», 2021)Например, между организациями А (исполнитель) и Б (заказчик) заключен договор на оказание услуг по ремонту оргтехники заказчика. Ремонт был выполнен в декабре 2018 г. , при этом исполнитель передал заказчику отремонтированную технику в январе 2019 г. и в этом же месяце сторонами был подписан акт приема-передачи результата работ по договору.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
по проведению ремонтных работ
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
По условиям настоящего Договора Подрядчик обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг).
Своевременно заключить договор с Подрядчиком;
Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;
Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условий Договора (графика) Подрядчиком;
Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.
При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.
Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;
Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.
При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.
Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.
При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение календарных дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Общая стоимость Договора составляет: рублей.
Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.
Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
Подрядчик гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
В течение гарантийного срока условии Договора Подрядчик, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).
В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА
Общий срок выполнения Договора.
За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.
Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
Договор на оказание компьютерных услуг
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на оказание компьютерных услуг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Бюджетное учреждение:
- bus gov ru
- Bus.gov.ru
- Авансовые платежи бюджетных учреждений
- Банкротство учреждения
- Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
- Казенное учреждение:
- bus gov ru
- Bus.gov.ru
- Банкротство учреждения
- Бюджетная организация это
- Бюджетная смета это
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Статья: ПСНО и субподряд(Зобова Е. )(«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 2021, N 11)Аналогичный ответ был дан и в Письме Минфина России от 21. 2021 N 03-11-11/30270 на вопрос о привлечении лиц по договорам субподряда при применении ПСНО для оказания услуг по разработке компьютерных программ. В этом случае речь идет о применении ПСНО в соответствии с пп. 62 п. 2 ст. 346. 43 НК РФ индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию. Представители Минфина сделали однозначный вывод о том, что гл. 5 НК РФ не предусматривается возможность привлечения по договорам субподряда других индивидуальных предпринимателей или юридических лиц при применении налогоплательщиком ПСНО по виду предпринимательской деятельности, определенному пп. 62 п. 2 ст. 346. 43 НК РФ.
, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании ,
Индивидуальный предприниматель , именуемый(ая) в дальнейшем , зарегистрированный(ая) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
В соответствии с условиями Договора обязуется по заданию (по Заявке) оказать услуги (далее по тексту – Услуги), а обязуется оплатить следующие Услуги:
— По техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники , перечень которых указан в Перечне оборудования (Приложение № к Договору).
Заявка может быть передана устно, по телефону, указанному в настоящем Договоре.
По Договору предусмотрены следующие этапы оказания Услуг:.
Этапы оказания Услуг указываются в Задании на оказание Услуг.
обязуется оказать Услуги лично.
Сроки исполнения услуг с момента получения Задания (заявки):.
Договор вступает в силу с и действует до.
Если за календарных дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на следующий календарный год.
Своевременно передавать всю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию. Своевременно по мере накопления передавать договоры, акты выполненных работ, акты приема-передачи, счета-фактуры и иные документы, необходимые для своевременного отражения в учете проведенных операций и сделок.
Выполнять предписания, соблюдать правила эксплуатации и следовать рекомендациям, данным , по правильной эксплуатации офисных машин и вычислительной техники.
Допускать к работе с оборудованием, если подразумевается его специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
В течение часов сообщить о видимых неисправностях и/или повреждения систем/оборудования. Не допускать для устранения неисправностей и/или повреждений третьих лиц, не производить указанные работы своими силами.
Подписывать подготовленные формы отчетности и иные бухгалтерские документы в течение рабочих дней с момента информирования об их готовности.
Не передавать полученную от информацию, связанную с оказанием Услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам.
Назначить ответственное лицо, которое будет давать устные и письменные разъяснения , связанные с оказанием Услуг: ,.
Возместить расходы, понесенные последним, в случае, если расходы были предварительно согласованы с.
Предоставить помещение для оказания Услуг (далее по тексту — Помещение).
Оказывать Услуги по Заданию (Заявке) качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
Давать устные и письменные консультации по дополнительным вопросам. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в каждом конкретном случае самостоятельно.
Давать устные и письменные консультации по предмету Договора.
Бережно относиться к имуществу.
Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у документацию.
Соблюдать правила техники безопасности при оказании Услуг, установленные режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при оказании Услуг по Договору.
Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность.
Получать от устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не позднее рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.
Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
При обнаружении недостатков оказанной Услуги по своему выбору потребовать:
— безвозмездного устранения недостатков;
— соответствующего уменьшения цены за оказанную Услугу;
— в случае, если неостатки являются существенными и неустранимыми, потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатком оказанной услуги.
Расторгнуть Договор, если он обнаружил существенные и неустранимые недостатки в оказанной Услуге или иные существенные отступления от условий Договора.
Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а также конкретных условий Договора.
Самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих оказание Услуг, и по своему усмотрению распределять между ними работу.
Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков в порядке, предусмотренным п. 2 Договора.
Получать от любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления информации имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для исполнения Договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов.
В течение рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг обязан представить следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору :
Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;
Отчет о расходах по оказанным услугам с приложением копий подтверждающих расходы документов, заверенных ;
Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;
Счет на оплату – 1 (один) экземпляр.
В течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом, обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить письменные мотивированные возражения к Акту.
Стороны пришли к соглашению, что если в течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 1 Договора, не представил нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте – принятыми.
Срок устранения недостатков составляет рабочих дней со дня получения письменного мотивированного возражения , указанного в п. 2 Договора.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи всех документов, указанных в п. 1 Договора.
Стоимость услуг и порядок расчетов
Стоимость Услуг по Договору составляет () руб. НДС не облагается на основании:.
Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора.
Стоимость Услуг не включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг. Расходы оплачиваются отдельно в соответствии с условиями Договора.
Возмещение расходов осуществляется в течение банковских дней со дня.
Обязанности по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет.
предоставляет следующие скидки в случаях:.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, уплачивает пени в размере процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.
За нарушение сроков оплаты расходов , уплачивает пени в размере процентов от общей суммы расходов за оказанные услуги за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оказания Услуг, уплачивает пени в размере процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг.
несет ответственность за сохранность полученных от оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт.
Основания и порядок расторжения договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по Договору и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по одному этапу на срок более рабочих дней.
В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по Договору и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по одному этапу на срок более рабочих дней.
Полного возмещения убытков.
Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Договора.
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
От имени __________
От имени __________