Кликните на текст документа чтобы развернуть его целиком.
ДОГОВОР
технического обслуживания оборудования
«» 2022 г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (далее по тексту – Услуги) оборудования (далее по тексту – «Оборудование»), а Заказчик обязуется оплатить следующие Услуги: . Оборудование: .
1.2. Задание Заказчика направляется Исполнителю в письменной форме и утверждается исполнителем. В случае невозможности выполнения задания Заказчика Исполнитель обязан уведомить об этом в течение рабочих дней.
1.3. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:
1.3.1. подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;
1.3.2. выполнение обязательного объема работ по профилактическому осмотру и ремонту в определенные сроки;
1.3.3. устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;
1.3.4. технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;
1.3.5. инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;
1.3.6. плановую замену деталей по состоянию, наработке;
1.3.7. проведение текущего и капитального ремонта;
1.3.8. снабжение запасными частями.
1.4. При необходимости для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, имеющих необходимую квалификацию. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц.
1.5. Место оказания услуг: .
1.6. Исполнитель оказывает Услуги ежемесячно.
1.7. Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками Заказчика.
СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Услуги в соответствии с п.1.3.1. оказываются .
2.2. Услуги в соответствии с п.1.3.2. оказываются ежемесячно на пятый рабочий день месяца с период с до .
2.3. Услуги в соответствии с п.1.3.3. оказываются в течение с момента обнаружения дефекта.
2.4. Услуги в соответствии с п.1.3.4. – 1.3.8 оказываются по утвержденному графику.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.
3.1.2. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.
3.1.4. Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным Исполнителем по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.
3.1.5. Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Осуществить по заявке Заказчика все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.
3.2.3. Приступить к оказанию Услуг не позднее Количество дней рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
3.2.4. Осуществлять по заявке Заказчика поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.
3.2.5. Оказывать техническому персоналу Заказчика практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.
3.2.6. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
3.2.7. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.
3.2.8. Восстановить оригиналы полученных от Заказчика документов в случае их утраты за свой счёт.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Не возмещать расходы, понесенные Исполнителем при оказании Услуг.
3.3.2. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.3.3. Вызывать Исполнителя во всех случаях неисправности Оборудования.
3.3.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных убытков.
3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителем информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ
4.1. В течение Срок сдачи услуг рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить Заказчику документы:
4.1.1. Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;
4.1.2. Акт сдачи-приема оказанных услуг – 2 (два) экземпляра;
4.1.3. Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр.
4.2. Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту в течение рабочих дней, в противном случае услуги считаются принятыми.
4.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи Исполнителем всех документов.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
5.1. Стоимость Услуг составляет рублей включая НДС, в месяц.
5.2. Стоимость услуг может быть скорректирована Исполнителем в одностороннем порядке при существенном изменении условий оказания услуг. В случае корректировки стоимости Исполнитель направляет Заказчику уведомление за 30 дней до даты предполагаемого изменения стоимости.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке: .
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Сторон.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом.
8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с даты заключения.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут одной из сторон с уведомлением другой Стороны за дней до даты предполагаемого расторжения.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
11.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
11.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Образец договора оказания услуг по подбору для нежилого помещения, для последующего заключения договора аренды/субаренды, или уступки права аренды, или купли-продажи этого помещения, с собственником или арендатором указанного помещения, заключаемого между юридическими лицами
знаков,
слов,
стр.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
по проведению ремонтных работ
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1. По условиям настоящего Договора Подрядчик обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) .
2.1.1. Своевременно заключить договор с Подрядчиком;
2.1.2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;
2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условий Договора (графика) Подрядчиком;
2.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.
2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;
2.4.2. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.
3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.
3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.
3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение календарных дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей.
4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.
4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Подрядчик гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.
5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Подрядчик, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).
5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА
6.1. Общий срок выполнения Договора .
7.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
7.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
7.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.
7.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.
8.5. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
Современный человек имеет у себя в пользовании множество образцов самой разнообразной бытовой техники. Любая техника может прийти в негодность, и потребовать квалифицированного вмешательства для восстановления работоспособности. В этом случае заключается по образцу договор на ремонт бытовой техники. Однако где взять этот образец? Следует понимать, что каждая разновидность техники имеет свою специфику, и универсального документа на все случаи оформить не получится. Договор на ремонт холодильников будет отличаться от, скажем,ремонта стиральной машины, так как перечень и содержание работ будут различаться. То же касается и сложности ремонта – она также варьируется в широких пределах. Вне зависимости от того, что за объект будет ремонтироваться, и как, при составлении документа следует обращать внимание на то, в отношении чего требуется квалифицированное вмешательство для восстановления работоспособности, также как и срок выполнения этих мероприятий. Следует предусмотреть и гарантийный срок, порядок реагирования исполнителя на сообщение о гарантийном случае. В отношении починки бытовой техники, возможно, имеет смысл указать и специальные условия по ответственности сторон. В случае, если из договора возникнет спор, возможно сразу договориться о подсудности дела конкретному суду.
Договор на ремонт телефона
Современный телефон, смартфон – сложное устройство, которое легко сломать, но дорого и тяжело чинить. Не удивительно, что открывается все больше точек, предлагающих услуги ремонта «умной» техники. При открытии такой точки возникает вопрос о юридическом оформлении отношений с клиентами. Далее разрабатывается, например, типовой договор на ремонт телефона. Есть разные способы подготовить этот документ. Один из способов – обратиться к юристам, или же использовать уже готовый образец, слегка переработав его. Но наиболее правильной будет подготовка договора на ремонт телефона при помощи представленного на нашем сервисе функционала, позволяющего быстро и без лишних усилий получить документ, соответствующий действующему законодательству Российской Федерации.
, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании ,
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,
заключили настоящий (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
В соответствии с условиями Договора обязуется по заданию осуществить техническое обслуживание (далее по тексту – Услуги) (далее по тексту — Оборудование), а обязуется оплатить Услуги. Услуги указаны в Перечне услуг (Приложении № к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.
Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:
— подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;
— выполнение обязательного объема работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки;
— устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;
— технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;
— инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;
— плановую замену деталей по состоянию, наработке;
— проведение текущего и капитального ремонта;
— снабжение запасными частями;
обязуется оказать Услуги лично.
Место оказания услуг: .
оказывает Услуги не реже раз в .
Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками , которые подаются нарочно или телефонограммой (факсимильной связью). Стоимость указанных услуг входит в стоимость Услуг по Договору.
Договор вступает в силу с и действует до .
Сроки оказания услуг определяются в Приложении № к Договору.
Не передавать полученную от информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .
Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.
Осуществить по заявке все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.
Приступить к оказанию Услуг не позднее рабочих дней с момента получения заявки от .
Осуществлять по заявке поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.
Оказывать техническому персоналу практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.
Передать Услуги согласно условиям Договора.
Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у документацию .
Восстановить оригиналы полученных от документов в случае их утраты за свой счёт.
Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .
Вызывать во всех случаях неисправности Оборудования.
Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков в порядке, предусмотренным ст. 9 Договора.
Получать от любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления информации имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
рабочих дней со дня окончания каждого оказания Услуг следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору
Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;
Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;
Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.
В течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить письменные мотивированные возражения к Акту.
Стороны пришли к соглашению, что если в течение рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, не представил нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте принятыми .
Срок устранения недостатков составляет рабочих дней со дня получения письменного мотивированного возражения , указанного в п. 5.2 Договора.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи всех документов, указанных в п. 5.1 Договора.
Стоимость Услуг по Договору составляет ) руб. за в т.ч. НДС % в сумме
Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг.
— предоплата за расчетный ) руб., в т.ч. НДС % в сумме ) руб., не позднее
— оставшаяся часть за расчетный ) руб., в т.ч. НДС % в сумме ) руб., в течение банковских дней со дня окончания расчетного
Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2 Договора, выплачивает штраф в размере за каждый такой случай.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей, предусмотренных п. 1.2 Договора, выплачивает штраф в размере за каждый такой случай.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по передаче документов, предусмотренных п. 5.1 Договора, Услуги считаются не переданными , а , в дополнение к неустойке, указанной в п. 8.5.1 Договора, выплачивает штраф в размере за каждый такой случай.
Основания и порядок расторжения договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.
Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
Нарушения обязанностей, предусмотренных п. 1.3 Договора.
Полного возмещения убытков .
Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на ремонт оборудования. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.
Согласно договору подряда, заказчик поручает, а подрядчик берет на себя обязательство выполнить за определенную денежную сумму в оговоренный сторонами срок работы по ремонту оборудования. Договор подряда на ремонт оборудования – это выполнение определенных ремонтных работ за вознаграждение.
Ремонт — это совокупность различных работ, проводимых для восстановления работоспособности оборудования, нарушенной во время эксплуатации в следствие поломок. В зависимости от степени повреждения и износа деталей, а также трудоемкости ремонтных работ предусматривается текущий, внеплановый и капитальный ремонт.
Ремонт оборудования обычно включает в себя следующие работы:
Предметом договора подряда является оборудование, которое нуждается в ремонте. Заказчик после выполнения задания подрядчиком должен принять ремонтные работы, проверить их качество и произвести оплату.
Подрядчик при выполнении ремонтных работ может обращаться за помощью к третьим лицам (субподрядчику), если иное не предусмотрено условиями договора. В таком случае подрядчик несет ответственность за сроки и качество исполнения субподрядчиком работ.
Сторонами соглашения могут выступать как физические лица, так и предприниматели, и различные организации. Если одной из сторон выступает физ. лицо, то договор подряда на ремонт оборудования может быть заключен как в письменной, так и в устной форме. В случае, если сумма сделки превышает минимум в 10 раз установленный законом МРОТ (минимальный размер оплаты труда), то обязательной будет письменная форма соглашения.
Правовое регулирования данной сделки отражено в гл.37 Гражданского кодекса РФ.
Существенные условия договора подряда на ремонт оборудования
Существенными условиями соглашения подряда являются предмет и срок, которые должны быть конкретизированы.
Предметом подрядных работ по законодательству должен быть овеществленный результат. В данном случае предметом выступают как сами ремонтные работы оборудования, так и их результат (отремонтированное оборудование).
В соответствии с положениями ГК РФ в соглашении подряда необходимо указывать начальный и конечный сроки выполнения задания, т.к. целью заказчика является получение необходимого результат в конкретные сроки.
Сопутствующие документы
Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:
Договор на ремонт компьютерной техники относится к договору подряда, так как его предметом является выполнение определенных работ. Соглашение регулируется нормами главы 37 ГК РФ.
Типовой договор на ремонт компьютеров оформляется в произвольном письменном виде. Чтобы сделка состоялась, стороны – заказчик и подрядчик – должны согласовать существенные условия: предмет, сроки и стоимость работ.
В договоре следует указать:
К договору ремонта компьютерной техники следует приложить смету с подробным расчетом стоимости работ. Смета может быть твердой (фиксированная стоимость) и приблизительной (цена может быть изменена по соглашению сторон).
Договор подряда на осуществление ремонтных работ — это вид договора, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ч. 1 ст 702 ГК РФ).
СПРАВКА. В роли подрядчика и заказчика могут выступать как юридические, так и физические лица. Для того, чтобы составить договор подряда на ремонтные работы в Москве, обращайтесь к специалистам нашего портала. По доступной цене они оперативно помогут подготовить документ.
Договор подряда на ремонтные работы
Договор подряда на осуществление ремонтных работ должен отражать такие основные элементы, как предмет договора и наименования сторон, наименование предмета договора и сметы сделки.
Договор на ремонт в обязательном порядке должен содержать в себе информацию об обязанностях сторон. По условиям данного договора заказчик обязуется:
Стоит учесть, ответственность за выполненные работы несет подрядчик. Данная норма актуальна до момента подписания акта выполненных работ.
Договор подряда на выполнение ремонтных работ
Обязанности подрядчика регулируются не только условиями договора, но и действующим законодательством РФ. В обязанности подрядчика входит:
Если заказчик не предоставил контрагенту материалы для выполнения работ, подрядчик вправе изыскать их самостоятельно. В таком случае за результат работы будет нести ответственность именно подрядчик.
Сторонам в обязательном порядке необходимо обговорить и закрепить в договоре параметры выполненных работ. Результат работ по внешней отделке желательно зафиксировать в виде дизайн-проекта. В противном случае доказать свою правоту будет достаточно сложно.
Особенности договора подряда на ремонтные работы
Исходя из особенностей данного вида работ, предмет договора подряда на осуществление ремонтных работ включает указание:
Подробные особенности договора:
Заполнение бланка договора подряда на осуществление ремонтнтых работ заказать можно через специалистов нашего портала. По доступной цене они помогут оперативно составить любой документ с учетом специфики вашего вопроса. Заверение у нотариуса, такой вид договора, не требует. Достаточно письменной формы и подпись сторон.
Также в отношении договора подряда на осуществление ремонтных работ, одной из сторон (юридическое лицо) может быть сформирована доверенность, на заключение такого вида договора, а перечень действий, осуществляемых по доверенности, отражается в дополнении к договору.
СПРАВКА. Доверенность от юридической компании, в отношении конкретного лица, должна быть с подписью руководителя и печатью организации. Удостоверение такой доверенности у нотариуса не обязательно.
Договор подряда на осуществление ремонтных работ
В зависимости от сложившихся обстоятельств, подрядчик может остановить ремонтные работы (данные обстоятельства зафиксированы в ст. ст. 716, 719 ГК РФ). По договору подряда на ремонтные работы, основными причинами задержек могут являться:
По общему правилу, если действия (или бездействия) подрядчика влияют на скорость и качество выполняемых работ, ответственность за эти действия ложится непосредственно на его плечи.
Если задержка по договору подряда на осуществление ремонтных работ стала следствием бездействия заказчика (к примеру, не предоставил доступ к объекту, своевременно не передал техническую документацию или строительные материалы), ситуация должна разрешаться в соответствии с нормами статьи 405 ГК РФ.
Если текущие обстоятельства были изменены, целесообразно изменить и существенные условия. Изменения фиксируется в дополнительном соглашении кдоговору подряда на осуществление ремонтных работ.
В соответствии с п.2 статьи 708 ГК РФ, сроки выполнения работ (начальный, промежуточный и конечный) могут быть также изменены по согласованию сторон. Возможность переноса или корректировки сроков должна быть указана в договоре подряда на ремонтные работы. Соответственно, прежде чем подписывать данный договор, сторонам необходимо уточнить в тексте документа информацию об объективных причинах и обстоятельствах продления сроков.
Порядок подписания
Договор на техническое обслуживание оборудования является соглашением о возмездном оказании услуг. Прибегнуть к специалистам по мере необходимости значительно выгоднее, чем иметь данного сотрудника в штате организации. Об особенностях и содержании данного договора пойдет речь в данной статье.
По данному договору исполнитель берет на себя обязанность по техническому обслуживанию оборудования заказчика согласно спецификации, а последний осуществляет за это плату, поэтому данный договор является соглашением о возмездном оказании услуг и его заключение регулируется гл. 39 ГК РФ. Определенной формы для оформления договора не предусмотрено, применяется простая письменная.
ВАЖНО. Регулирование взаимоотношений по заключенному между сторонами договору на техническое обслуживание оборудования осуществляется также общими положениями о подряде — ст. 783 ГК РФ.
Договор на техобслуживание оборудования
Данный договор должен содержать следующие существенные условия:
Сопутствующая документация
В договоре техобслуживания оборудования используются и сопутствующая документация:
Особенности оформления договора
Договор на техническое обслуживание оборудования имеет следующие особенности, которые вытекают из его вида:
ВАЖНО. Заказчик должен соблюдать рекомендации исполнителя, что необходимо отразить в договоре, заказчик должен назначить ответственного за оборудование.
Договор возмездного оказания услуг должен содержать подписи лично заказчика и исполнителя или их представителей по доверенности. Договор технического обслуживания оборудования вступает в силу с даты подписания. С этого же момента у сторон возникают взаимные обязательства. В случае отказа от договора одной из сторон, она обязана возместить причиненные убытки и фактические расходы. Подписанные договоры остаются у каждой из сторон, по 1 экземпляру.
При выполнении подрядных работ следует заключать письменные договоры. При заключении таких договоров на ремонт производственных и бытовых помещений необходимо четко прописывать виды работ, устанавливать сроки их проведения и оговаривать стоимость.
Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений предусмотрен гражданским законодательством. Особенности данного договора подряда урегулированы общей нормой закона – ГК РФ статья 702. Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений составляется в свободной форме. Стороны вправе включать в текст документа любые положения, которые считают нужными. Для того, чтобы составить договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений в Москве, обращайтесь к специалистам нашего портала. По доступной цене они оперативно помогут подготовить документ.
Договор подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений
Договоры подряда на выполнение ремонтных работ производственных и бытовых помещений оформляются с целью организации взаимодействия сторон. При возникновении споров, нарушении условий договора, другая сторона может обращаться в суд и ссылаться на положения договора как доказательство своей правоты.
Основные положения, подлежащие отражению в договорах указанного типа, следует рассмотреть подробнее:
Кроме того, при заполнении бланка договора нужно включить положения о штрафах при нарушении условий сделки.
Договор подряда на ремонтные работы производственных и бытовых помещений
Договора представленного типа готовятся на любом распечатанном типовом бланке, который используется в качестве образца заполнения. При этом процедура нотариального заверения документов законом не предусмотрена. Ее можно выполнить в качестве дополнительной гарантии исполнения соглашения.
Соглашения данного типа готовятся в двух или более экземплярах по числу сторон. Каждый из них обязательно подписывается лично участником сделки, так как он непосредственно присутствует при оговаривании условий соглашения. Однако законодательно допускается проставление подписи лицом, действующим по доверенности. Такая доверенность должна быть только нотариальной.
В содержании доверенности должно быть прямо указано, что доверенное лицо имеет право подписывать от имени доверителя гражданско-правовые договоры.